电力施工合同精选15篇

电力施工合同(精选15篇)

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的电力施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

电力施工合同1

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、 工程概况及承包方式：

　　工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)

　　二、 承包范围：

　　定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。

　　三、 工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;

　　工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、 甲方责任及权利：

　　协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、 乙方责任：

　　1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的’安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;

　　六、 合同价款与付款方式：

　　1、 工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);

　　2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。

　　七、 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　时间： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 时间： 年 月 日

电力施工合同2

　　(如)甲方(发包方)：

　　(如)乙方(承包方)：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包内容：项目区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用 KV明线架设，低压采用 KV明线布置，共架设长度为 公里，其中高压线 公里，低压线 公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用JKLGWJ-0.6KV/1× 架空绝缘线。低压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米;高压电杆采用 米钢筋混凝土杆，间距 米。

　　架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构， 米× 米 起脊变压器房。施工前，首先要做好施工准备工作，包括技术准备、物资准备等，第二组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交工作。

　　4、开工日期： 年 月 日

　　5、竣工日期： 年 月 日

　　6、合同价款：

　　第二条：技术标准

　　一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。

　　二、施工基本要求

　　1、服从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;

　　2、主结线规范、简洁、清晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;

　　3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活，要实现集中控制与分散控制灵活选择;

　　4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。

　　5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。

　　三、需遵守和执行的规程、规范和标准：

　　1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)

　　2、供配电系统设计规范(GB50052-95)

　　3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)

　　4、低压配电设计规范(BG50054-95)

　　5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)

　　6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)

　　7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

　　8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)

　　9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)

　　10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20xx)

　　四、报价书编制依据：

　　1、经业主审定的施工图纸及施工说明;

　　2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;

　　第三条：如甲主要施工人员

　　1、项目负责人：

　　2、工程技术负责人：

　　3、质量检查负责人：

　　4、安全检查负责人：

　　5、甲方驻工地代表：

　　第四条：如乙方主要施工人员

　　1、施工技术负责人：

　　2、质量检查负责人：

　　3、安全检查负责：

　　第五条：甲方工作

　　1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方服务费 元。

　　2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的施工环境。

　　第六条：质量检查和返工

　　甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并达到设计目的.。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。

　　第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。

　　第八条：工程款支付与结算

　　签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。

　　付款方式：一律采用转帐支付。

　　第九条：竣工验收

　　工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请竣工验收。

　　第十条：争议

　　甲乙双方如果发生争议，先行协商解决，如果协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。

　　第十一条：安全施工

　　甲方应注意乙方施工安全，并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。

　　第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。

　　第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。 内部机密。

　　甲方：乙方：年月日：

电力施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、施工内容及范围：

　　图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为元(大写： 元)(包含本工程施工所需的全部费用)。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期：

　　必须在________年____月____日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起____日内，甲方支付乙方合同价款的30%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示 市电业局送电手续的’相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起____日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证____日内通上电能够使用;

　　7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施 工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要 求;

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方 承担;

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;

　　5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳;如果出

　　现不文明施工现象，或者造成 的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和

　　7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由 仲裁委员会裁决。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　法人代表(签字)：

　　法人代表(签字)：

　　或委托代理人：

　　或委托代理人：

　　签订日期：

　　签订日期

电力施工合同4

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、配电工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容

　　(1)户表 块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。

　　(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。

　　二、工程承包方式及范围

　　1、承包方式：本工程采取方式。

　　2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。

　　三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。

　　四、合同价款与支付方式

　　五、双方责任

　　1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。

　　2、施工中的`安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。

　　3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。

　　6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。

　　7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变

　　更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。

　　8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。

　　9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。

　　六、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。

　　甲方签章：乙方签章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年 月 日

电力施工合同5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的.质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　委托代理人(签名)：

　　年月日

　　年月日

电力施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：

　　第一条、项目名称：

　　1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

　　1.2、项目范围：

　　第二条、工程内容：

　　2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。

　　2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。

　　2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。

　　第三条、工期：

　　3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。

　　第四条、技术要求和验收依据： 上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同

　　4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。

　　4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

　　4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。

　　4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

　　4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。

　　4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。

　　第五条、工程造价和结算方式

　　5.1、工程造价：

　　本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：

　　5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。

　　5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。

　　5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。

　　5.2、结算方式：

　　5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。

　　5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。

　　第六条、甲方权利和义务

　　6.1、负责本合同工程项目立项;

　　6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;

　　6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。

　　6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的’工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。

　　6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。

　　第七条、乙方权利和义务

　　7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;

　　7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;

　　7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;

　　7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。

　　7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。

　　7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。

　　7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。

　　7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。

　　第八条：违约责任

　　8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

　　8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。

　　8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。

　　8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。

　　8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。

　　8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约

　　方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第九条、附则

　　9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。

　　9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。

　　乙方(盖章)：

　　甲方(盖章)：

　　年月日：

电力施工合同7

　　甲方（发包方）：

　　委托代理人：

　　乙方（承包方）：

　　委托代理人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程范围：

　　三、材质要求：

　　四、技术要求：

　　五、工程说明：

　　六、施工方式：

　　包工包料，预留端口符合相关技术要求。

　　七、工程质量及要求

　　1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。

　　2、材料供应

　　（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。

　　（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。

　　（3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的’损失。

　　八、工程工期

　　1、准备工期：______个日历天。

　　2、安装工期：_____个日历天。

　　3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。

　　九、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_____元整。大写_______。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

　　十、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。

　　十一、工程质保期

　　1、工程质保期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。

　　2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。

　　十二、双方责任

　　1、甲方

　　（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。

　　（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。

　　（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。

　　2、乙方

　　（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。

　　（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。

　　（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。

　　（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。

　　（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。

　　（6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。

　　（7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。

　　（8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。

　　十三、违约责任

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。

　　2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。

　　十四、合同争议的解决方式

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过______仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担。

　　十五、附则

　　1、本合同双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。

　　3、本合同履行地点：_____________。

　　甲方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

　　乙方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

电力施工合同8

　　合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本 发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　1工程合同工期:45个工作日。

　　2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　5其它因甲方原因造成的延误。

　　6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

　　5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为 壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为 壹拾贰 个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。

　　5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托

　　第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　1甲方职责。

　　1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　2乙方职责

　　1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的’归手续。

　　8保质按期完成合同工程量。

　　9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价XXX.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

　　10.2乙方派 ，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。

　　甲方：乙方：________年____月____日

电力施工合同9

　　甲方(以下简称甲方):

　　乙方(以下简称乙方):

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)

　　二、承包范围：

　　定制专用配线柜一个(2米x1.5米x0.5米)，计____元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计____元;指定乙方采购接线端子,绝缘带，计____元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计____元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计____元。

　　三、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;

　　工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、甲方责任及权利：

　　协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的.发生，如发生事故，概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;

　　六、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为____元整(￥____元);

　　2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款____元整(￥____元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于____年____月____日前一次性付清其余工程款____元整(￥____元)。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：____乙方：____

　　法定代表人：____委托代理人：____

　　时间：____年____月____日

　　法定代表人：____委托代理人：____

　　时间：____年____月____日

电力施工合同10

　　工程名称：xx工程

　　发包单位：xx

　　承包单位：xx

　　施 工 安 全 协 议

　　甲 方：海南电网xx公司

　　乙 方：xx

　　工程项目名称：xx

　　工程项目地点：xx

　　计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的`标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书

　　》，乙方应按单项工程（或性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。

　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方委托代表： 乙方委托代表：

　　甲方经办人： 乙方经办人：

　　年 月 日 年 月 日

电力施工合同11

　　发 包 方： (以下简称甲方)

　　承 包 方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容： 承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条 工程总价

　　合同总价为(B)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)

　　3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整)

　　4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、 协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;

　　4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的’千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条 解 约

　　1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　甲签字：__乙签字：__

　　甲盖章：__乙盖章：__

　　__年__月__日__年__月__日

电力施工合同12

　　甲方（建设单位）：_________

　　乙方（施工单位）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：___________________________。

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：工料全包。

　　2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）

　　三、工程工期

　　1、工程时间：_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

　　2、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

　　（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

　　（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。

　　四、图纸资料

　　1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。

　　2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

　　3、工程预算书壹份。

　　五、材料设备供应

　　材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

　　六、工程质量

　　1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

　　2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

　　3、工程质量：合格工程。

　　七、工程价款

　　以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整（小写：_________元整）。含正规发票。

　　八、工程费用结算方式

　　1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。

　　2、开户银行及帐号___________________________。

　　乙方：_________

　　开户银行：__________________

　　账号：___________________________

　　九、甲方应承担的主要工作及责任

　　1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

　　2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

　　3、提供材料的堆放场地。

　　4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

　　5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的.费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

　　7、甲方驻工地代表：_________。

　　十、乙方承担的主要工作及责任

　　1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

　　2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。

　　3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

　　4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

　　5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—92）相关要求，质量合格。

　　6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

　　7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

　　8、乙方驻工地代表：__________________联系电话：__________________

　　十一、工程变更

　　1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。

　　2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。

　　十二、工程竣工验收

　　1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

　　2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

　　十三、其他

　　1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

　　2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

　　4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

　　十四、附件

　　1、建设工程造价预（结）算书。

　　2、安装图。

　　3、线路施工图。

　　甲方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　乙方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

电力施工合同13

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ；

　　2、工程地点： ；

　　3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿ 。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

　　4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

　　3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的.验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿ 页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：

　　账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

电力施工合同14

　　工程名称：

　　请填写工程名称 建设单位： 施工单位：

　　签订时间： 签订地点：

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章 词语涵义及合同文件

　　第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或”施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火

　　灾，以及《